北仑区纪委谈话点工程（EPC）项目交易公告

项目编号:2022215

1、交易条件

项目名称：北仑区纪委谈话点工程（EPC）项目

建设单位（发包人）：中国共产党宁波市北仑区纪律检查委员会

资金来源及出资比例：自筹100%

项目已具备交易条件，现对该项目的EPC总承包进行公开交易。

2、项目概况与交易范围

建设地点：宁波市北仑区外洋路8号原北仑区环境监测站。

建设规模及内容概述：项目改建建筑面积约为 1350 平方米。共有三层，一层主要作为谈话场所，设置6间智慧谈话室、医务室、刻录室各1间以及若干配套用房；二层主要作为办公、指挥区，设有指挥室3间，办公室6间、弱电机房、监控室各1间；三层主要为休息、会议区，设有休息室4间，会议室2间、健身房、阅读室各1间。工程包括室内装修、电气、给排水、消防、暖通、弱电智能化、室外外墙、屋顶防水及室外场地、屋面环境设备保护等、设计除上述内容外还包括智能化工程。

本工程为老建筑翻新。原装修需拆除,其中:原地面地砖、地板均拆除,楼梯花岗岩拆除;墙柱面原装饰层拆除,吊顶均拆除,原卫生间装饰面均拆除,门窗及扶手均拆除。部分墙体按照装饰图做调整,水电按照图纸重新布置,增设消火栓、化粪池。屋面防水翻新,外墙采用真石漆喷涂。室外场地做沥青路面,增设停车位，原围墙翻新,内侧增设绿化。

交易范围：方案深化和初步设计深化、施工图设计、施工、材料（设备）采购与安装、缺陷保修责任及合同约定的全部内容。

交易标段数：1

交易控制总价：约409.436万元（其中设计费约21.066万元，工程建安费约388.37万元）。

计划工期：285日历天（设计周期15日历天（不包括施工图审查时间），施工工期270日历天，具体工期须符合发包人及工程整体建设进度要求）。

3、竞包人资格要求：

竞包人资质要求：须同时具备以下①、②资质，或由具备以下①、②资质单位组成的联合体，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计和施工总承包能力。

①建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质或建筑行业设计丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质

②建筑工程施工总承包三级及以上资质；

项目负责人的资格要求：国家二级及以上注册建筑师（联合体竞包的，由联合体牵头人单位委派）。

设计负责人资格要求：国家二级及以上注册建筑师（联合体竞包的，由联合体牵头人单位派出，总承包项目负责人可兼任设计负责人）；

施工负责人资格要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（联合体竞包的，由承担施工任务的单位派出）。

本次交易 接受 联合体竞包。联合体成员不超过2家，联合体牵头人应为具有建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上或建筑行业设计丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质且承担设计任务的单位。

4、交易文件的获取

获取交易文件途径：凡有意参加竞包者，请于 2022年12月08日08:30至2022年12月13日23:59（北京时间），登录宁波公共资源交易网北仑区分网（http://beilun.nbggzy.cn/），通过竞包人注册账号进入电子交易平台（网上投标系统），并自行免费下载交易文件。

5、竞包保证金

5.1 竞包保证金提交额度：8万元。

5.2提交和绑定竞包保证金流程：

（1）竞包人可采用现金形式或银行保函或保险形式提交竞包保证金。
以现金形式提交竞包保证金的，竞包人必须在2022年12月20 日10:30前，通过竞包人开立的“基本存款账户”向保证金专户单笔足额成功提交竞包保证金。保证金专户的开户银行为：中国建设银行宁波北仑分行，户名为：宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心竞包保证金专户，账号：33101984136050501959。以银行保函形式提交竞包保证金的，竞包人必须在保证金绑定时间前办理。
以保险形式提交竞包保证金的，竞包人必须登录宁波公共资源交易网北仑区分网，并通过其注册账号进入电子交易平台（网上投标系统），按系统设定流程，在保证金绑定日前通过其开立的“基本存款账户”购买保证金保险。
  （2）无论以何种形式提交竞包保证金，竞包人都必须在2022年12月20日16:00前，登录宁波公共资源交易网北仑区分网，并通过竞包人注册账号进入电子交易平台（网上投标系统）完成竞包保证金与拟竞包标段进行绑定操作。以银行保函或保险形式提交竞包保证金的需要上传保单。

5.3 提交竞包保证金特别注意事项：

（1）以现金形式提交竞包保证金的，在办理提交竞包保证金的转账或汇款手续时，须在转账或汇款用途栏上注明“建设工程”字样，未按要求注明的，竞包保证金无效。

（2）以现金形式提交竞包保证金的，竞包保证金提交成功时间以保证金专户开户银行确认收到时间为准，超过规定时间收到的保证金将不被认可。以保险形式提交竞包保证金的，购买保险后次日才能进行绑定操作。在规定时间之后绑定操作将无法进行。请竞包人考虑安全余量，适当提前进行保证金的提交和绑定操作。

（3）提交竞包保证金还应符合2020年6月30日印发的《宁波市北仑区公共资源交易平台工程建设项目竞包保证金收退管理规定（仑公资中[2020]4号》（详见宁波公共资源交易网北仑区分网公告通知栏，其中“基本存款账户《开户许可证》”均修改为：基本存款账户开户证明。）

（4）若为联合体竞包的，由联合体牵头人提交竞包保证金。

6、竞包文件的递交

6.1 竞包文件递交的截止时间为2022年12月22日9时00分 。

6.2 竞包文件递交地点（地址）:

竞包人只需递交电子竞包文件，不要求递交纸质竞包文件。电子竞包文件递交由竞包人在联网的状态下通过宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心开发的《电子竞包文件制作工具 V6.0》将电子竞包文件递交到“公共资源电子交易平台”。竞包人只需递交电子竞包文件，纸质竞包文件不要求递交。

提示：网上递交电子竞包文件的速度可能受到竞包文件数据大小、网络速度等多种因素的影  响，竞包人需考虑安全余量，适当提前递交电子竞包文件，以免超过竞包文件递交截止时间。

6.3 未按以上规定递交的竞包文件，发包人将不予接受。

7、发布公告的媒介

本次交易公告同时在宁波公共资源交易网北仑区分网（http://beilun.nbggzy.cn/）上发布。

8、其他说明

8.1交易文件包含多项否决竞包条款，竞包人存在否决竞包情形的，其竞包将被否决，请潜在竞包人在全面查阅交易文件后决定是否竞包。具体规定详见交易文件。

8.2 竞包人（联合体竞包的，指联合体各方）或法定代表人或拟派项目负责人或设计负责人或施工负责人在本项目竞包截止时间前一日开始倒算的3年之内，被法院判决（裁定）犯行贿罪（上级法院另有判决（裁定）的，以上述时间内上级法院判决（裁定）为准），取消竞包资格；竞包人（联合体竞包的，指联合体各方）或拟派项目负责人或设计负责人或施工负责人在宁波市建筑业管理信息网或宁波市公共资源交易中心网站中有正在公示且被限制投标的不良行为记录的，发包人将拒绝其竞包。竞包人（联合体竞包的，指联合体各方）在《信用中国》官方网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的“失信被执行人”栏目查询，有失信黑名单记录的，取消竞包资格。

8.3联合体竞包的，联合体各方不得再以自己的名义单独竞包，也不得同时参加两个或两个以上的联合体竞包，如有违反，其竞包和与此有关的联合体的竞包将被拒绝。

8.4由于电子招标系统管理的原因，如竞包人未在规定时间通过其注册账号进入宁波公共资源交易网北仑区分网电子交易平台下载交易文件的，发包人将不接受其竞包。

8.5网上签到：竞包人登录北仑区电子交易平台竞包人入口（https://blztb.bl.gov.cn/wstb）自行进行签到，签到时间为竞包截止时间前30分钟。

8.6电子竞包文件的解密：竞包人登录北仑区电子交易平台竞包人入口（https://blztb.bl.gov.cn/wstb）自行进行解密。竞包截止时间后60分钟内完成解密，未完成解密的其竞包文件不予开启。非系统原因导致解密成功的电子竞包文件不足三家的本次交易失败。

8.7开标：竞包人无需到现场参加开标活动，可通过不见面开标大厅（https://blztb.bl.gov.cn/live），在线参与开标直播过程。

8.8宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心系统采用《电子投标（申请）文件制作工具 V6.0》的最新系统版本，所有竞包人需要先办理CA认证及相关电子招投标的申请审核手续（包括拟派项目负责人的申请审核手续），并按电子招投标的要求进行制作竞包文件。如竞包人未办理CA认证或未办理相关电子招投标的申请审核手续（包括拟派项目负责人的申请审核手续），将可能无法成功参加竞包，竞包人自行承担责任。宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心招投标系统咨询电话：陈工0574-89383942。

9、联系方式

发包人：中国共产党宁波市北仑区纪律检查委员会

地址：宁波市北仑区四明山路775号

联系人： 华工

电话：0574-89384030  

发包代理机构：宁波大唐工程咨询有限公司

地址：北仑区大碶街道高车头路70号四季华庭四楼

联系人：蔡锋

电话：13586863927、0574-86838862